Mesafeli Satış Sözleşmesi

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiştir. 1. Satıcı Bilgileri Unvan: Efsane Yapı E-posta: info@efsaneyapi.com Telefon: +90 252 000 00 00 Adres: Muğla, Türkiye 2. Konu İşbu sözleşme; web sitesi üzerinden veya uzaktan iletişim araçlarıyla talep edilen konut, ticari ünite veya inşaat hizmetine ilişkin ön bilgilendirme ve satış koşullarını düzenler. 3. Ürün/Hizmet Bilgisi Proje adı, lokasyon, bağımsız bölüm özellikleri, liste fiyatı, ödeme planı ve teslim tarihi yazılı satış sözleşmesinde ayrıntılı olarak belirtilir. Sitedeki bilgiler ön bilgilendirme niteliğindedir. 4. Bedel ve Ödeme Satış bedeli, peşinat, taksit planı ve ödeme yöntemleri resmi teklif ve sözleşmede yer alır. KDV ve masraflar ayrıca gösterilir. 5. Teslimat İnşaat projelerinde ruhsat, iskan ve sözleşmede belirtilen teslim takvimi geçerlidir. Gecikme halinde sözleşme hükümleri uygulanır. 6. Cayma Hakkı Taşınmaz satışları ve belirli istisnalar yönünden mevzuattaki cayma hakkı sınırlamaları saklıdır. Cayma hakkının kullanılabileceği haller yazılı sözleşmede açıkça belirtilir. 7. Garanti ve Sorumluluk Yapı denetimi, zemin etüdü ve garanti koşulları ilgili mevzuat ve sözleşme hükümlerine tabidir. 8. Uyuşmazlık Tüketici şikâyetleri için Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Detaylı bilgi: info@efsaneyapi.com